Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN PROTECHNIQS
ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Protechniqs (hierna "de Aannemer") en haar klant (hierna "de Opdrachtgever"), met betrekking tot de door de Aannemer uit te voeren werken in installatietechnieken.
1.2. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn door de Opdrachtgever bij de ondertekening van de offerte, bestelbon of overeenkomst, of bij de betaling van een voorschot.
1.3. De toepassing van de algemene voorwaarden, aankoopvoorwaarden of andere bepalingen van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk en voorafgaand door de Aannemer aanvaard.
1.4. Elke afwijking van deze voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren en geldt enkel voor de specifieke overeenkomst waarvoor deze is overeengekomen.
ARTIKEL 2. OFFERTES EN VORMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1. Onze offertes zijn geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van opstelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2. Offertes binden de Aannemer niet en zijn een louter voorstel. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke (order)bevestiging van de aanvaarde offerte door de Aannemer of door de daadwerkelijke aanvang van de uitvoering van de werken.
2.3. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in de offerte exclusief BTW en andere taksen, heffingen of kosten.
ARTIKEL 3. PRIJSHERZIENING
3.1. Indien de termijn tussen de datum van de overeenkomst en de feitelijke uitvoering of levering van materialen langer is dan 4 maanden, behoudt de Aannemer zich het recht voor de overeengekomen prijs te herzien.
3.2. De prijsherziening gebeurt conform de objectieve evolutie van lonen en materiaalprijzen, en kan worden toegepast op alle nog te factureren bedragen, inclusief voorschotten.
3.3. De Aannemer behoudt zich eveneens het recht voor de overeengekomen prijs te herzien indien tijdens de uitvoering van de werken blijkt dat de effectief vereiste hoeveelheden materialen, zoals maar niet beperkt tot het aantal meters kabels, leidingen of andere verbruiksgoederen, aanzienlijk afwijken van de oorspronkelijk geraamde hoeveelheden. Dergelijke prijsherziening zal gebeuren op basis van de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden en geldende eenheidsprijzen.
ARTIKEL 4. ADMINISTRATIEVE VERGUNNINGEN EN AANSLUITINGEN
4.1. De Opdrachtgever is integraal en uitsluitend verantwoordelijk voor het tijdig bekomen van alle noodzakelijke administratieve vergunningen, bouwtoelatingen, keuringen en subsidies, evenals voor het correct en tijdig aanvragen en laten aansluiten van alle nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, riolering, etc.).
4.2. De Aannemer draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vertraging, boete of schade voortvloeiend uit het ontbreken of de laattijdigheid van deze vergunningen of aansluitingen. Eventuele daaruit voortvloeiende kosten of schade vallen integraal ten laste van de Opdrachtgever.
ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE WERKEN
5.1. De werken worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap en de stand der techniek, conform de specificaties in de overeenkomst of het lastenboek, of bij gebreke daaraan, conform de technische voorschriften van het WTCB.
5.2. De uitvoering vindt plaats tijdens de normale werkuren van de Aannemer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3. De overeenkomst omvat uitsluitend de levering, materialen, werkuren en verplaatsing die expliciet in de offerte zijn vermeld.
ARTIKEL 6. UITVOERINGSTERMIJN
6.1. De eventueel vermelde termijnen van uitvoering en/of levering zijn indicatief en niet bindend, en worden in onderling overleg en volgens de lopende planning van de Aannemer vastgelegd.
6.2. Overschrijding van de indicatieve uitvoeringstermijn kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of enige schadevergoeding.
6.3. Indien de werken niet zijn uitgevoerd binnen één (1) maand na de voorziene (indicatieve) termijn, dient de Opdrachtgever de Aannemer schriftelijk, per aangetekende brief, in gebreke te stellen en een bijkomende termijn van tien (10) werkdagen te gunnen om alsnog tot uitvoering over te gaan.
ARTIKEL 7. WIJZIGINGEN EN MEERWERKEN
7.1. Elke wijziging, toevoeging of weglating (meer- of minderwerk) aan de oorspronkelijke opdracht moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijk aanhangsel bij de overeenkomst en kan pas worden uitgevoerd na schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever over de uitvoering en de overeengekomen prijs.
7.2. In afwijking van 7.1. kunnen meerwerken bewezen worden met alle middelen van recht.
7.3. Bij ontstentenis van een schriftelijk aanhangsel of een akkoord over meerwerken, zal onherroepelijk worden aangenomen dat de uitgevoerde werken conform de initiële offerte zijn.
ARTIKEL 8. OVERMACHT
8.1. Elke gebeurtenis die op het moment van de overeenkomst redelijkerwijs onvoorzienbaar was en die een onoverkomelijke hindernis vormt voor de uitvoering van de werken (waaronder, doch niet beperkt tot, ongevallen, oorlog, weersomstandigheden, stakingen, tekort aan werkkrachten of materiaal, transportmoeilijkheden bij de Aannemer of diens leveranciers) wordt beschouwd als overmacht.
8.2. De uitvoeringstermijn wordt van rechtswege geschorst en verlengd met een periode gelijk aan de duur van de opschorting, vermeerderd met de nodige tijd voor de heropstart van de werkzaamheden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding lastens de Aannemer.
ARTIKEL 9. VEILIGHEID EN TOEGANKELIJKHEID WERF
9.1. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor een veilige en onmiddellijke aanvang van de werken. De werf moet vrij zijn van obstakels en een duidelijke pas (niveau) moet zijn afgetekend.
9.2. De Opdrachtgever stelt gratis elektriciteit en water ter beschikking van de Aannemer op de werf.
9.3. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in de offerte inbegrepen, tenzij expliciet vermeld.
9.4. Bij gebreke aan een veilige en vlotte aanvang, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten voortvloeiend uit tijdsverlies ten laste van de Opdrachtgever worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
9.5. Vanaf de levering op de werf berust het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de geleverde goederen en materialen bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient te zorgen voor de zorgvuldige stockering en beveiliging ervan.
9.6. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afvoeren en verwerken van al het puin, afval en verpakkingsmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
10.1. De verbintenissen van de Aannemer zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
10.2. De Aannemer is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde zaak of het uitgevoerde werk door toeval, overmacht, de eigen fout (zelfs de lichtste) van de Opdrachtgever, diens aangestelden, of derden die de Opdrachtgever toelaat op de werf.
10.3. De Opdrachtgever dient te zorgen dat de werf, inclusief de reeds uitgevoerde werken en geleverde materialen, voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken (bv. ABR-polis).
10.4. Schade aan de technieken van de Aannemer veroorzaakt door de Opdrachtgever of derden (andere aannemers) zal onmiddellijk worden hersteld en aan de Opdrachtgever worden gefactureerd. De betalingstermijn van deze factuur blijft onverkort van kracht. De Opdrachtgever dient dit rechtstreeks met de aansprakelijke derde te vereffenen.
10.5. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte gegevens, tekeningen en maten. De Aannemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
10.6 De aansprakelijkheid van Digiver BV/Protechniqs beperkt zich tot de verzekerde kapitalen en vermelde waarborgen opgesomd in de verzekeringspolis onderschreven bij Baloise; het door de verzekeringsmaatschappij afgeleverde attest wordt toegevoegd bij wijze van bevestiging dat polis lopende is
ARTIKEL 11. TAAKOMSCHRIJVING EN UITSLUITINGEN
11.1. De Aannemer is gespecialiseerd in de plaatsing van de technische installaties zoals omschreven in de offerte.
11.2. De prijzen in de offerte zijn enkel geldig bij een ruwbouwwerf, dat wil zeggen: muren en plafonds zonder bezetting, rechtstreekse bevestiging op vloerplaat zonder inslijpen.
11.3. Uitgesloten van de taken van de Aannemer zijn onder meer: schrijnwerk, gyprocwerken, pleisterwerken, schilderwerken, en de afwerking of dichten van inspectiegaten, tenzij expliciet anders vermeld in de offerte.
11.4. De in de offerte inbegrepen keuringen staan specifiek vermeld, inclusief het aantal. Indien het aantal op 0 staat, is er geen keuring inbegrepen. De Opdrachtgever is in dat geval zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en betalen van de wettelijk vereiste keuringen.
11.5. De offerte omvat geen montage en/of levering van verlichtingsarmaturen of andere toestellen, tenzij expliciet vermeld. Lichtpunten zijn per kring voorzien van 1 lampenhouder met lamp.
ARTIKEL 12. AANVAARDING EN OPLEVERING
12.1. De onvoorwaardelijke betaling van (tussen)facturen, voorschotten of kostenstaten, zonder schriftelijk protest binnen de voorziene termijn, geldt als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken die daarin vermeld of begrepen zijn.
12.2. De onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de Opdrachtgever of diens gemachtigden wordt eveneens beschouwd als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken.
12.3. Na aanvaarding is de aansprakelijkheid van de Aannemer, behoudens opzet of grove schuld, beperkt tot verborgen gebreken en de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid.
ARTIKEL 13. WAARBORG EN KLACHTEN
13.1. De waarborg van de Aannemer is beperkt tot de waarborg die zij verkrijgt van haar leveranciers en strekt zich uit tot de vervanging of herstelling van de defecte stukken. Transportkosten en werkuren voor de vervanging/herstelling vallen ten laste van de Opdrachtgever. Er kan onder geen beding een terugbetaling, verbreking of schadevergoeding van welke aard ook worden gevorderd.
13.2. Zichtbare Gebreken en Niet-Conformiteit
13.2.1. De Opdrachtgever dient zichtbare gebreken of niet-conformiteit binnen achtenveertig (48) uur na levering van de goederen of uitvoering van de werken per aangetekende brief aan de Aannemer mee te delen, op straffe van verval.
13.2.2. Na deze termijn wordt de levering of uitvoering als definitief en onherroepelijk aanvaard beschouwd.
13.3. Verborgen Gebreken
13.3.1. Klachten over verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, per aangetekende brief binnen de acht (8) dagen na ontdekking en binnen een termijn van één (1) jaar na levering/oplevering aan de Aannemer te worden meegedeeld.
13.3.2. De vordering wegens verborgen gebreken moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van twee (2) maanden na het ontdekken ervan en beperkt zich tot herstelling of vervanging.
13.4. Uitsluitingen van Waarborg
13.4. De waarborg dekt onder meer niet: verkeerd gebruik, verkeerde behandeling of wijziging van de producten/toestellen; schade veroorzaakt door overmacht (waaronder vorst- of vochtschade); schade veroorzaakt door een handeling of opzettelijke fout van de Opdrachtgever of derden; aansluiting en gebruik van bijkomende apparatuur die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is.
ARTIKEL 14. BETALINGSVOORWAARDEN
14.1. Alle facturen, nota's en kostenstaten zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Aannemer en zonder korting binnen de termijn vermeld op de factuur.
14.2. De Aannemer behoudt zich het recht voor om een door haar te bepalen voorschot te eisen vóór aanvang of tijdens de uitvoering van de werken.
14.3. Elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen dient, op straffe van niet-ontvankelijkheid, per aangetekende brief te geschieden binnen acht (8) kalenderdagen vanaf de factuurdatum.
ARTIKEL 15. LAATTIJDIGE BETALING
15.1. Bij het uitblijven van betaling op de vervaldag, wordt het integrale bedrag van de factuur van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.
15.2. Op elk onbetaald gebleven bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse nalatigheidsinterest van 10% verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag.
15.3. Daarnaast zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro.
15.4. Elke vertraging in betaling geeft de Aannemer het recht om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te annuleren.
ARTIKEL 16. EIGENDOMSVOORBEHOUD
16.1. Alle geleverde goederen, materialen en uitgevoerde werken blijven de volledige eigendom van de Aannemer tot de integrale betaling van de facturen (hoofdsom, interesten en kosten).
16.2. Dit eigendomsvoorbehoud blijft gelden, zelfs indien de goederen geïncorporeerd of onroerend door bestemming zijn geworden.
16.3. Het risico voor de goederen gaat over op de Opdrachtgever op het moment dat de goederen op de werf worden geleverd.
ARTIKEL 17. HERPLAATSING EN RETOURS
17.1. Indien, door een beslissing, wijziging van plannen of voorkeuren van de Opdrachtgever, zaken moeten worden herplaatst, zal de Opdrachtgever een tweede keer de plaatsingskosten betalen. Indien materialen niet te recupereren zijn, worden deze eveneens een tweede maal aangerekend. Noodzakelijke afbraakwerken voor herplaatsing zullen worden gefactureerd.
17.2. Indien, door toedoen van de Opdrachtgever, bestelde materialen geannuleerd of gewijzigd worden, zullen minimum 20% retourkosten (met een maximum van de door de groothandel aangerekende kosten) in rekening worden gebracht.
17.3. Voor reeds geplaatste materialen die worden geretourneerd, wordt een minimum van 50% retourkosten gerekend.
ARTIKEL 18. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
18.1. Bij eenzijdige beëindiging, verbreking of annulering van de aanvaarde overeenkomst door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding van 20% (excl. BTW) van de totale aannemingssom verschuldigd, onverminderd de betaling van de reeds uitgestane kosten, lasten, en de reeds uitgevoerde werken en geleverde materialen.
18.2. Indien de Aannemer de overeenkomst verbreekt zonder gegronde reden, heeft de Opdrachtgever, indien deze consument is, recht op een gelijke vergoeding lastens de Aannemer.
ARTIKEL 19. BEVOEGDE RECHTBANK
19.1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.
19.2. Enkel de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.